某某建设股份有限公司与某某公司建设施工合同纠纷
仲裁申请书
申请人：某某建设股份有限公司；
住所地：
法定代表人：
被申请人：某某公司
仲裁请求
1、裁决被申请人赔偿申请人损失1800000元(包括：施工人员窝工、设备闲置损失，增加设备租赁使用费，增加材料费损失，以及利息损失)。
2、仲裁费用由被申请人承担。
事实与理由
申请人与被申请人于2011年11月25日签订《建设工程施工合同》，被申请人将某某市某某大厦工程项目承包给申请人施工，承包范围：施工图纸范围内的建筑、水电安装、消防、室外等工程（电梯、智能化、空调、夜景照明除外），具体详见工程量清单。工程总金额11129.9341元。合同工期总日历天数915天，开工时间2011年12月16日至2013年6月18日（以监理发出的开工令为准）。工程质量为一次性验收合格，确保“钱江杯”优质工程，争创“鲁班杯”优质工程。工程采用固定单价合同，风险范围以及风险范围之外的按招标文件第一章第（十四）条第7款规定。合同内项目工程进度款按检验合格工程量的80%支付，合同外增加的项目工程进度款按检验合格工程量的60%支付，每月计量一次；工程完工验收合格支付到合同价的85%，并退还履约保证金；审计后支付到结算价的95%，其余5%留住工程质量保证金，质保期满按相关规定退还。工期提前按5000元/天奖励, 工期延期按5000元/天赔偿；本工程中的电梯、空调、夜景照明、智能化等专业工程发包人另行发包，但纳入总包管理范围，由发包人支付总包服务费，总包服务费按分包工程中标价结算，其中总包服务费费率电梯为1%、空调为3%、夜景照明为1%、智能化为3%，分包单位使用承包人提供的相关机械设备等；合同约定的履约保证金为合同价款的10%由申请人在签订施工合同前交纳，在工程完工验收合格时退还；发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿因违约给承包人造成的经济损失，顺延工期；由承包人向发包人索赔，发包人对承包人索赔应予答复；如发生争议由某某仲裁委员会提请仲裁；合同还对其他事项作了约定。
申请人按整个工程及合同要求作相关施工准备，并于2011年12月16日进场组织施工人员、设备进场施工。申请人负责施工的工程均按合同、建施图纸、签证和被申请人的要求进行施工，包括施工人员完全到位、机械设备齐全、备料充足、配套施工设施完整，以及施工管理规范、施工进度适当、施工质量优良，并且申请人已为发包人另行发包的电梯、空调、夜景照明、智能化等专业工程作好了配套工作的准备，申请人整体施工顺利。根据申请人施工情况，预计案涉工程在合同约定期限内能如期竣工验收。然，由于发包人自行发包的空调未进场造成整个工程延误。发包人自行发包的空调设备应于2015年3月17日进场并安装，但是空调分包单位未将空调设备运进场，已造成与之相关联工程项目的经常性停工，影响整个工程的进度，且造成配套设施设备的闲置。2015年8月21日，案涉工程被迫全面停工，全体施工人员均每天在场等待施工，建筑设工设备全面闲置。申请人一再催促被申请人解决空调设备问题，直至2015年12月15日才开始恢复施工。因上述停工的影响，被申请人将工程原计划的2015年11月15日竣工时间延期定至2016年7月30日竣工，计划竣工时间的延期了8.5个月。上述造成申请人的人员窝工、设备闲置损失，增加设备租赁使用费，增加材料费损失，以及利息损失等经济损失。根据合同约定，申请人已向被申请人提出索赔，被申请人拖延至今未赔偿。申请人的损失除了已向被申请人提出索赔的金额1600000元，还存在延期完工造成迟延结付工程款的利息损失200000元。
申请人认为，申请人与被申请人双方建筑工程施工合同关系合法、有效，申请人与被申请人双方均全面履行，现因被申请人的原因造成申请人停工而产生的施工人员窝工、设备闲置损失，增加设备租赁使用费，增加材料费损失，以及利息损失等，被申请人应承担违约的赔偿责任。为此，申请人特依法申请仲裁，望贵委支持仲裁请求。
此致
某某仲裁委员会
申请人：某某建设股份有限公司
2016年2月25日
